Skip to content
Главная | Защита прав потребителя | Строительный договор по ремонту теплотрассы

Проект договора подряда:Прокладка теплотрассы.


Наши услуги

ООО "Стандарт девелопер", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Фищева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "Реконструкция Плюс", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Кавалерова Сергея Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению функций генерального подрядчика по реконструкции Торгово-офисного центра "Пирамида" расположенного по адресу г.

Шестакова дом 67 далее по тексту - "Объект". В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет замену водопроводных, канализационных и электрических сетей согласно разработанного и утвержденного проекта реконструкции. Сроки выполнения работ 2. Стороны установили следующие сроки реконструкции: Начальный срок выполнения работ - "15" сентября г.

Конечный срок выполнения работ - "15" декабря г. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

момент, Строительный договор по ремонту теплотрассы это

На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком работ. Получает необходимые разрешения на производство работ. Обеспечивает Подрядчика проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Осуществляет технический надзор за ходом работ, за соблюдением сроков реконструкции согласно графику производства работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ. Финансирует строительство Объекта в соответствии с утвержденным графиком. В течение трех рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику. Производит работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

время Строительный договор по ремонту теплотрассы счастью

При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. Согласовывает с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

Ежемесячно представляет и согласовывает у Заказчика стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на специальные работы, паспорта на материалы и т. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СниП.

В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств. Устраняет замечания технического и авторского надзора в согласованные Сторонами сроки. Выполняет работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения строительных работ по реконструкции Объекта. Стоимость работ и порядок расчетов 4. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет один миллион триста двадцать тысяч рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

Домашний очаг

Цена договора включает в себя стоимость работ по реконструкции Объекта и компенсацию издержек Подрядчика. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению на период выполнения даного договора.

Строительный договор по ремонту теплотрассы мог ничем

Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении цены договора. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее пяти рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору.

Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Удивительно, но факт! Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке реконструированного Объекта приемочной комиссией. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Приемка завершенного строительством Объекта 6. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. Приемка Заказчиком Объекта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о его готовности. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения. Подрядчик несет ответственность за: Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. Недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

Удивительно, но факт! Сторона, желающая расторгнуть договор, должна сообщить об этом другой стороне письменно - заказным письмом. Ежемесячно представляет и согласовывает у Заказчика стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на специальные работы, паспорта на материалы и т.

Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Заказчик возмещает Подрядчику убытки: Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Проекты по теме:

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд месторасположение которого согласовывается между сторонами отдельно.

При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней с даты получения претензии. Порядок расторжения договора Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Реквизиты и подписи Сторон Заказчик.

Читайте также:

  • Образец заявления дарителя о регистрации перехода права собственности на квартиру
  • Понятие и признаки вещного права сис тема вещных прав
  • Документы для участия в программе переселения соотечественников
  • Автозаполнение форм в договоре